Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на




НазваОбщество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на
Дата канвертавання15.12.2012
Памер165.9 Kb.
ТыпДокументы
ДОГОВОР №__________

по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей


г. Москва «_____» ___________ 2012 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на основании Устава с одной стороны и _____ , именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ___ , действующего на основании _______ , с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:



  1. Предмет Договора


1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по кузовному, слесарному ремонту, техническому обслуживанию автотранспортных средств (автомобилей), принадлежащих Заказчику, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать результаты выполненных работ.

1.2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Заказчика производятся на станции технического обслуживания (далее - СТОА) по адресу: г. Москва, Остаповский пр-д, д. 9 стр. 14, 15.

1.3. Перечень автомобилей в отношении которых Исполнитель оказывает услуги приведен в Приложении № 7 к настоящему договору.



  1. Права и обязанности Сторон


2.1. Заказчик обязуется:

- назначить своего представителя для надлежащего исполнения принятых обязательств. Представитель – лицо, уполномоченное Заказчиком, которому предоставлено право осуществлять от имени Заказчика все необходимые действия по надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Договором. Представитель действует на основании доверенности, документа удостоверяющего личность, и документа на автотранспортное средство.

- собственными силами и за свой счет направлять автомобиль Исполнителю по адресу, указанному в п.1.2. договора для ремонта и технического обслуживания, с предоставлением свидетельства о регистрации транспортного средства и доверенности на право управления автомобилем.

- при необходимости осуществления ремонтных работ и технического обслуживания подавать письменную заявку посредством факсимильной связи или направления по электронной почте на адрес Заказчика с указанием перечня всех ремонтных работ, которые необходимо выполнить (Приложение № 6);

- осуществлять осмотр автотранспортного средства, как до начала проведения Исполнителем работ, так и после окончания работ на СТОА.

- перед началом выполнения работ Исполнителем, оформлять заказ-наряд по форме установленной Исполнителем (Приложение № 2, являющееся неотъемлемой частью настоящего договора);

- принимать результаты выполненных Исполнителем работ.

- подписывать заказ-наряд после окончания выполнения работ.

- собственными силами и за свой счет забирать автотранспортное средство в течение 72 часов после сообщения Исполнителем по телефону (телефаксу) о готовности автотранспортного средства.

- после окончания выполненных Исполнителем работ забирать счета, подлежащие оплате, и оплачивать их в сроки, предусмотренные в п. 4.2. настоящего Договора.

- направлять в письменной форме заявку Исполнителю на приобретение запасных частей, узлов, механизмов, агрегатов. Заявка может быть направлена по факсу или электронной почте.

2.2. Исполнитель обязуется:

- принимать принадлежащие Заказчику автотранспортные средства (автомобили) на техническое обслуживание или в ремонт по адресу, указанному в п.1.2. договора.

- осуществлять осмотр автотранспортного средства как до начала проведения Исполнителем работ, так и после окончания работ на СТОА;

- оформлять ремонтный заказ-наряд с указанием перечня всех ремонтных работ, которые необходимо выполнить; запасных частей, механизмов, узлов, агрегатов, и материалов, необходимых для выполнения ремонта и производства технического обслуживания автотранспортных средств;

- оформлять, необходимые для приема автотранспортных средств в ремонт, документы;

- заказывать и поставлять необходимые для ремонта запасные части, механизмы, узлы, агрегаты, материалы, для ремонта и производства технического обслуживания автотранспортных средств Заказчика;

- заказывать и поставлять необходимые для ремонта запасные части, механизмы, узлы, агрегаты, материалы для ремонта и производства технического обслуживания автомобилей по письменной заявке Заказчика.

- сообщать Заказчику по телефону (телефаксу) о готовности автотранспортного средства.

- в случае невозможности выполнения работ на автотранспортном средстве по настоящему Договору, не позднее 3-х дней известить об этом Заказчика.

- обеспечить сроки выполнения работ:

слесарные – в зависимости от категории сложности, но не более 10-ти рабочих дней;

кузовные (малярные) – в зависимости от категории сложности, но не более 30-ти; рабочих дней;

плановое техническое обслуживание (ТО) – в течение 1-го рабочего дня, согласно пункту 2.1 абзац. 3;

- обеспечить сохранность автотранспортных средств, переданных ему Заказчиком для исполнения работ на период их выполнения;

- обеспечить возврат неиспользованных и поврежденных запасных частей и деталей, демонтированных во время осуществления ремонта и технического обслуживания автотранспортных средств по требованию Заказчика.

2.3. Исполнитель вправе:

- устранить неисправности, влияющие на безопасность движения, выявленные в процессе осуществления ремонта, только после предварительного согласования данных работ с Заказчиком. Согласования выявленных неисправностей производится письменно или посредством электронного письма.

- увеличить сумму ремонтного заказа, предварительно согласовав увеличение с Заказчиком.

2.4. На момент заключения Договора Стороны согласовали тарифы и стоимость нормо-часов за проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств Заказчика, указав их в Приложении № 1 к Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. В случае изменения тарифов и/или стоимости нормо-часа, Исполнитель письменно уведомит Заказчика о таком изменении за 10 дней до введения в действие таких изменений. Изменение тарифов оформляется в порядке подписания сторонами дополнительного соглашения к договору.



  1. Гарантийные сроки


3.1. Гарантии на выполненные Исполнителем работы:

- Регулировочные работы - 1 месяц или 15000 км пробега.

- Слесарные работы - 12 месяцев или 30 000 км пробега.

- Работы по ремонту двигателей - 12 месяцев или 60 000 км пробега.

- Работы по ремонту агрегатов - 6 месяцев или 15 000 км пробега.

- Работы по ремонту электрооборудования и топливной системы - 3 месяца или 15000 км пробега.

- Работы по кузовному ремонту - 12 месяцев.

- Работы по лакокрасочному покрытию новых деталей – 12 месяцев.

- Работы по лакокрасочному покрытию деталей вторичного окраса – 6 месяцев (при условии, что окрашенные плоскости деталей не подвергались коррозии или ремонту).

- Работы по лакокрасочному покрытию ремонтных деталей - 3 месяца.

Гарантия на запасные части:

- Оригинальные запасные части - 6 месяцев или 30000 км пробега.

- Неоригинальные запасные части - 3 месяца или 7500 км пробега.

- Оригинальные детали электрооборудования и топливной системы - 3 месяца или 15000 км пробега.

- Неоригинальные детали электрооборудования и топливной системы - 1 месяц или 6000 км пробега.

- Гарантия на оригинальные и неоригинальные, проданные Заказчику без установки, запасные части, узлы, механизмы и агрегаты, - согласно гарантии фирм поставщиков и производителей этих запасных частей.

Гарантия не предоставляется:

- На запасные части, подвергающиеся повышенному эксплуатационному износу (тормозные диски, колодки, детали сцепления и т.п.).

- На запасные части, узлы, механизмы и агрегаты, бывшие в употреблении, установленные по просьбе Заказчика.

- На запасные части, предоставленные Заказчиком, в случае если они приобретались не у Исполнителя.

- На выполненные работы, в случае предоставления Заказчиком запасных частей ненадлежащего (низкого) качества.


  1. Расчеты по Договору


4.1. Выполненные работы включают в себя: стоимость запасных частей, узлов, механизмов, агрегатов; услуги по их установке; жестяно-малярные работы; израсходованные материалы; техническое обслуживание автотранспортных средств; слесарные и иные работы.

4.2. Платежи за выполненные работы производятся Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней, после окончания выполненных работ, на основании счетов, счетов-фактур, выставляемых Исполнителем Заказчику, заказ-нарядов и актов выполненных работ, подписанных сторонами.

4.3. В случае невозможности осуществить заказ запасных частей, узлов, агрегатов, механизмов собственными силами, Исполнитель вправе потребовать у Заказчика произвести их оплату, с соответствующим предоставлением счета.

4.4. Плательщиком по договору от имени Заказчика является _____________________, банковские реквизиты которого указаны в разделе 11 договора.

4.5. Стоимость выполненных работ определяется в рублях.

4.6. В связи с применением у Исполнителя упрощённой системы налогообложения, все счета выставляемые Заказчику выставляются без налога на добавленную стоимость (НДС).



  1. Порядок приемки и сдачи работ


5.1. При приеме автотранспортного средства в ремонт, Исполнитель совместно с представителем Заказчика проводят осмотр автотранспортного средства и определяют его техническое состояние, комплектность с составлением акта приема – передачи автотранспортного средства (Приложение № 3 и Приложение № 4).

5.2. Прием автотранспортного средства по акту приема-передачи автотранспортного средства осуществляется Представителем Заказчика.

5.3. При каждом оформлении Заказчиком заказ-наряда, Стороны определяют сроки выполнения работ, учитывая при этом сроки поставок запасных частей, механизмов, узлов, агрегатов.

5.4. Перед началом выполнения работ Исполнителем, Заказчик оформляет заказ-наряд, Исполнитель приступает к началу выполнения работ.

5.5. Работы считаются выполненными Исполнителем, и принятые представителем Заказчика с момента получения автотранспортного средства, подписания заказ-наряда и акта выполненных работ (Приложение № 2 и Приложение № 5).

5.6. Заказчик, принявший результаты, выполненных Исполнителем работ, без осмотра автотранспортного средства, лишается права ссылаться на недостатки работы.

5.7. В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков, которые невозможно было обнаружить при приеме Заказчиком автотранспортного средства, он обязан незамедлительно сообщить об этом Исполнителю в письменной форме с указанием причины таких недостатков. После получения от Заказчика сообщения, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика осуществляет осмотр автотранспортного средства и если обнаружится, что недостатки, на которые ссылается Заказчик, непосредственно связаны с работами выполненными Исполнителем, он устранит их за свой счет в течение 3 (трех) дней.

6. Ответственность Сторон


6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны отвечают друг перед другом за убытки нанесенные одной Стороне по вине другой.

6.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения обязательств по Договору Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости заказа за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости заказа. Исполнитель несет ответственность только за указанные в заказ-наряде выполненные работы, оказанные услуги, материалы, запасные части, узлы, механизмы и агрегаты. Пени начисляются с момента фактического нарушения сроков выполнения работ, согласованных Сторонами, и подлежат уплате на основании письменной претензии Заказчика.

6.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, Заказчик уплачивает исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с шестого дня нарушения сроков оплаты. Пени начисляются и подлежат уплате на основании письменной претензии Исполнителя.

6.4. Стороны вправе направить друг другу рекламации за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Все направленные друг другу рекламации решаются Сторонами в индивидуальном порядке. Срок рассмотрения претензии Сторонами не более 15 (пятнадцати) дней.

6.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспортного средства в размере его рыночной стоимости в период выполнения ремонтных работ. После подписания заказ - наряда и получения автомобиля из ремонта риск случайной гибели или повреждения автомобиля переходит к Заказчику.

6.6. В случае если Заказчик в течение срока, указанного в абзаце 8 п. 2.1. настоящего Договора, не вывезет автомобиль с территории СТОА, последний возмещает Исполнителю расходы по ответственному хранению автомобиля, из расчета 350 руб.00 коп за одни сутки хранения.

6.7. Исполнитель освобождается от ответственности за личные вещи, оставленные Заказчиком в автотранспортном средстве.


  1. Форс-мажорные обстоятельства


7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийных бедствий, войны или военных действий, изменений законодательства или других, не зависящих от Сторон, чрезвычайных и неотвратимых обстоятельств, произошедших помимо их воли, и при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в течение 3-х дней с момента наступления указанных обстоятельств уведомить другую Сторону об этих обстоятельствах, а также принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 6-ти месяцев, то Стороны вправе расторгнуть договор, предварительно известив об этом другую Сторону, после урегулирования всех финансовых вопросов.


  1. Особые условия


8.1. Все возникающие в процессе исполнения обязательств споры и разногласия Стороны решают путем переговоров. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы с соблюдением претензионного порядка.


  1. Срок действия Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 года.

9.2. Настоящий договор считается продленным на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных до окончания срока действия договора не заявит в письменной форме о намерении его расторгнуть.

9.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом письменно другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения договора.

9.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика, в период нахождения автотранспортного средства в ремонте, Заказчик возместит Исполнителю фактически понесенные им затраты, документально подтвержденные, с учетом стоимости запасных частей, узлов, механизмов, агрегатов, которые Исполнитель приобрел для Заказчика.

9.5. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, последний обязан завершить ремонт автотранспортного средства и сдать результаты выполненных работ Заказчику.

9.6. Расторжение договора не освобождает Стороны от обязательств по исполнению своих задолженностей по настоящему договору.

9.7. Во время действия договора Стороны имеют право по согласованию и в письменном виде вносить в него необходимые изменения и дополнения. Любые изменения и дополнения к договору действительны при условии их письменного оформления, скрепления печатями и подписания полномочными представителями каждой из Сторон.

9.8. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение.


10. Прочие условия

10.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

10.2. После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения, протоколы о намерениях и акты по вопросам, так или иначе касающимся договора, теряют юридическую силу.

10.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации Стороны обязаны письменно в 10-дневный срок сообщить друг другу о происшедших изменениях.



  1. Адреса и реквизиты Сторон




Исполнитель:


ООО «Легеон»

Юридический адрес: 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 5, стр. 1

Фактический адрес: 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 9, стр. 15

ИНН: 7717720171

КПП: 771701001

ОКПО: 38398873

ОКАТО: 45280572000

ОКВЭД: 50.2

ОГРН: 1127746156878

р/с: 40702810300000043932 в

«ВТБ 24» ЗАО, г. Москва

БИК: 044525716

к/с: 30101810100000000716

тел.: (495) 676-92-66; (495) 676-48-68

факс: (495) 676-19-71


Генеральный директор


_____________________________/Каплун П.В./


«____»__________________2012 г.

М.П.


Заказчик:


Генеральный директор


____________________________/________/


«____»_____________________2012 г.

М.П.



Приложение № 1


к договору № __________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств

от «______»_______________2012г.


ТАРИФЫ

на техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств


Стоимость работ рассчитывается, согласно нормативам трудоёмкостей работ завода-изготовителя автомобиля для конкретной модели автомобиля и стоимости нормочаса. Для определения нормативов трудоёмкостей работ Исполнитель применяет специальные информационные сервисные системы (программы).

Стоимость одного нормочаса, по маркам автомобилей, принимается равной:

Автомобили малого и среднего класса – рублей коп. ( рублей коп.)

Представительские автомобили, автомобили бизнес класса, минивэны, микроавтобуы, коммерческие легковые автомобили – руб. коп ( рублей коп.).

Джипы, внедорожные автомобили, кроссоверы, SUV, малотоннажные грузовики, коммерческие не легковые автомобили и микроавтобусы – рублей коп. ( рублей коп.)


«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор Генеральный директор

ООО «Легеон»


________________________/Каплун П.В. / _______________________/_________/

М.П. М.П.


Приложение № 2

к договору № __________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств


от «_____»__________________2012г.


Форма заказ-наряда


«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор Генеральный директор

ООО «Легеон»


________________________/Каплун П.В. / _______________________/______/

М.П. М.П.

Приложение № 3


к договору № __________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств


от «______»________________2012г.


Форма акта осмотра автомобиля





«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор Генеральный директор

ООО «Легеон»


________________________/Каплун П.В. / _______________________/_______/

М.П. М.П.

Приложение № 4


к договору № __________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств


от «______»_______________2012г.


Форма акта приёма автомобиля в ремонт


«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор Генеральный директор

ООО «Легеон»


________________________/Каплун П.В. / _______________________/_________/

М.П. М.П.

Приложение № 5


к договору № __________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств


от «______»________________2012г.


Форма акта выполненных работ


«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор Генеральный директор

ООО «Легеон»


________________________/Каплун П.В. / _______________________/________/

М.П. М.П.

Приложение № 6

к договору № __________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств


от «______»_______________2012г.


В Технический центр

ООО «Легеон»


Остаповский пр-д, д.9 стр. 15, 14

Телефон: (495) 676-92-66


НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕМОНТ № _________


Марка транспортного средства: _______________________________


Гос. Номер __________________________________________________


VIN: ________________________________________________________


Прошу произвести следующие работы:


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


_______________________________________________________________


Сдать автомашину в ремонт и получить из ремонта доверяется


_______________________________________________________________


подпись _______________удостоверяю


Заказчик _______________________


«___»________2012 г.


Направление действительно в течение ________ дней.


М.П.


Приложение № 7


к договору № __________________________

на оказание услуг по техническому обслуживанию

и ремонту автотранспортных средств

от «_____»________________2012г.


В Технический центр

ООО «Легеон»


Остаповский пр-д, д.9 стр. 15

Телефон: 676-92-66


1.Список, а/м подлежащих обслуживанию в СТО ООО «Легеон»:




п/п

Марка

Автомобиля

Гос. номер а/м

Год

Выпуска

VIN












































































































«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Генеральный директор Генеральный директор

ООО «Легеон»


________________________/Каплун П.В. / _______________________/________/

М.П. М.П.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconОбщество с ограниченной ответственностью «интерфото» (ооо «интерфото»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Горелова Константина
«интерфото» (ооо «интерфото»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Горелова Константина Сергеевича,...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconДоговор управления многоквартирным домом
Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Московского района», именуемое в дальнейшем Управляющая организация, в...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconУтверждено Приказом Генерального директора ООО «Комплексные Финансовые Системы» 21 ноября 2011г
Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные финансовые системы», именуемое в дальнейшем «Оператор», в лице Генерального...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconДоговор о предоставлении доступа к сети интернет № #number# г. Екатеринбург «#day#» #month# #year# г
«Инсис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Черанёва Артёма Владимировича, действующего на основании...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconЗао «Стрелок»», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
«Исполнитель», в лице Генерального директора Зотова Виктора Николаевича, действующего на основании Устава и лицензии на производство...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconОбщество с ограниченной ответственностью "Канский комбинат строительных конструкций"
Общество с ограниченной ответственностью "Канский комбинат строительных конструкций", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconКонференция
Инфостарт, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Цыденова Д. В.,, действующего на основании Устава,...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconОграниченной Ответственностью «конкорд»
Орд», в лице генерального директора Шпагина Александра Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Компания»,...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconЗаседания дисциплинарной комиссии
Общество с ограниченной ответственностью «РемОС» в лице генерального директора Калинина Алексея Ивановича, действующего на основании...

Общество с ограниченной ответственностью «Легеон», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Каплун Павла Владимировича, действующего на iconНа выполнение работ по капитальному ремонту туалета в помещении здания Эстетического центра гбоу нсо кши сакк им. А. И. Покрышкина в городе Новосибирске
Общество с ограниченной ответственностью «аяс» (ооо «аяс»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Гараева Ясафа Мехман...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка