Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры




НазваИзвещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры
Дата канвертавання29.01.2013
Памер153.58 Kb.
ТыпДокументы

Извещение о проведении запроса котировок на
проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры



1.Запрос котировок проводит: Отдел экономического развития, жкх, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области.
Место нахождения: 216130 Смоленская область, п. Монастырщина,
ул. Интернациональная д.9а 4-13-63

  1. Источник финансирования заказа – Средства местного бюджета.

3.Наименование - проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры

4. Заказчик — Муниципальное учреждение культуры «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр».

5. Максимальная цена, контракта 150 000 руб. ( Сто пятьдесят тысяч ) руб. включая НДС

6. Место выполнения работ : Смоленская обл., Монастырщинский район д. Татарск.

7. Срок выполнения работ – август 2009 года.

8. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время
окончания срока подачи котировочных заявок.

Прием котировочных заявок осуществляется по адресу; Смоленская
область, п. Монастырщина, ул. Интернациональная д. 9 а в рабочие дни с 9-00
до 18-00 до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи котировочных заявок 15 июля 2009 года.

Дата окончания срока подачи котировочной заявки 20 июля 2009 г.

Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока, не
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам
размещения заказа, подавшим такие заявки.

9.Срок и условия оплаты: Безналичный расчет.

10. Срок подписания муниципального контракта: не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

8. С заявкой подается копия лицензии на выполняемые работ.

Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и
заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения
заказа (для физического лица) и печатью (для юридического лица).
Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочное
заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта,
предусмотренным запросом котировок.


Заказчик З.Н. Маркина


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации

для Татарского сельского Дома культуры


Дата _____________________


I. Изучив запрос ценовых котировок № ___ от ___________ г., а также законодательство и нормативно-правовые акты _________________________

(наименование участника размещения заказа)

_________________________________________________________________


в лице, ______________________________________________________________

( наименование должности, Ф.И. О. руководителя , уполномоченного лица для , для юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в котировке цен на условиях, установленных в извещении, и направляет настоящую заявку.

II. Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цен, оказать услуги по проектированию и монтажу автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры

, в соответствии с требованиями указанными в извещении о запросе котировочной цены и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении :

  1. Минимальный перечень включенных в цену расходов:



п/п

Наименование

Сумма, руб.




























1.





(сумма указывается цифрами и прописью)




  1. Срок исполнения работ_____ дней с момента подписания контракта.

  2. Гарантийный срок ____________

  3. Дополнительные услуги (предложения) – по желанию участника размещения заказа.

Предоставляем дополнительные услуги:


Сообщаем о себе следующую информацию:

N

п/п

Наименование показателей

Данные участника размещения заказа

Примечание

1.

Полное и сокращенное наименование организации







2.

Юридический и почтовый адрес







3.

Банковские реквизиты:

- наименование обслуживающего банка;

- расчетный счет;

- корр. Счет;

- ИНН, КПП, БИК







4.

Ф.И.О. руководителя организации







5.

Ф.И.О. главного бухгалтера







6.

Телефон, факс, Е-mail







7.

Сведения об организационно правовой форме








Мы ознакомлены с требованиями, указанными в извещении о проведении запроса котировок цен.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также , что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ % балансовой стоимости активов ________________________

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право ___________________________, не противоречащее требованию законодательства при формировании равных для всех участников котировок цен условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт в соответствии с требованиями извещения котировок цен.

Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений ______________

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.


Мы признаем, что направление заказчиком запроса котировки цен и представление поставщиком котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

К настоящей заявке прилагаются копии документов на _____ стр.


(Подпись, печать) (должность)


Приложение N3


Муниципальныйный контракт №

П.Монастырщина « »___________ 2009 г.

Муниципальное учреждение культуры «Монастырщинский районный культурно-досуговый центр» в лице директора Маркиной Зои Николаевны действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем Заказчик с одной стороны и ___________________________ зарегистрированный __________________________, за основным государственным регистрационным номером ___________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № _____________ от _____________ ), именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________ действующего на основании _______________с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили на основании решения котировочной комиссии (Протокол от ____________ 2009 г.) настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации в Татарском сельском доме культуры.

  1. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ по настоящему контракту, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.3. Оплата указанных в пункте 1.1 настоящего контракта работ осуществляется за счет средств местного бюджета

1.4. Работы выполняются из материалов Исполнителя.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по контракту в соответствии со сметой на выполнение работ (приложение № 2 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта, составляет _____________ рублей (_____________________), в том числе НДС 18% - __________ рубля (____________________).

2.2. Стоимость работ по контракту является твердой, индексации не подлежит.

2.3.Оплата работ производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком выполненных работ, оформленных актом сдачи-приемки (форма № КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), оформленными в установленном порядке. Срок оплаты в течение 5-ти календарных дней с момента представления Исполнителем указанных документов.

  1. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Исполнителя обязан в течение одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счет Исполнителя, несет непосредственно сам Исполнитель.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями контракта.

3.1.2. На основании представленных Исполнителем и оформленных в установленном порядке Заказчиком актов выполненных работ обеспечить оплату проведенных работ в пределах сметной стоимости работ в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Требовать от Исполнителя выполнения условий контракта в полном объеме и в срок, установленный контрактом.

3.2.2. Осуществлять контроль за ходом производства работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.2.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств, при отзыве или приостановке действия у Исполнителя лицензии (если производимый вид работ лицензируется) или в иных случаях, предусмотренных законом, привлекать за счет Исполнителя третьих лиц для выполнения работ, предусмотренных контрактом.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Принять от Заказчика проектно-сметную документацию на работы, выполняемые по контракту.

4.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в контракте, и сдать результат Заказчику.

4.1.3. Производить работы в полном соответствии с техническим заданием. На все материалы и установленное оборудование должны быть соответствующие сертификаты качества и гарантийные обязательства.

4.1.4. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.1.5 Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований охраны окружающей среды и безопасности, обязательных для сторон.

      1. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

      2. Представлять на согласование Заказчику перечень субподрядных организаций, с которыми Подрядчик намерен заключить договоры субподряда, с обязательным представлением необходимых лицензий, имеющихся у субподрядчиков. Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

4.1.8. Компенсировать Заказчику все убытки, возникшие в результате выполнения Исполнителем работ, в соответствии с контрактом.

4.1.10. Нести риск случайной полной или частичной гибели ремонтируемого объекта до утверждения акта сдачи-приемки (форма № КС-2) приемочной комиссией, а также риск полной или частичной гибели ремонтируемого объекта в течение гарантийного срока в том случае, если установлено, что причиной гибели объекта явилось неудовлетворительное выполнение работ Исполнителем.

4.2. Исполнитель вправе заключать договоры субподряда с соблюдением требований подпункта 4.1.8 настоящего контракта.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Передача отчетной документации по исполнению обязательств по контракту осуществляется в сроки, предусмотренные в техническом задании на выполнение работ. Результат выполнения работ передается Заказчику по акту сдачи-приемки (форма № КС-2).

  1. В течение пяти дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации Заказчик осуществляет проверку результата выполнения работ по настоящему контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего контракта. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным контрактом, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

  2. По результатам рассмотрения исполнения обязательств Исполнитель по настоящему контракту, Заказчик составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Исполнитель обязательств по контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки (форма № КС-2). По результатам заключения приемочной комиссии Заказчик передает Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки (форма № КС-2) или мотивированный отказ от его подписания.

  3. В течение трех дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки (форма № КС-2) Исполнитель обязан подписать со своей стороны указанный акт сдачи-приемки (форма № КС-2) и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчиком от подписания акта сдачи-приемки (форма № КС-2) Исполнитель обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение десяти дней с момента его получения.

  4. Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки (форма № КС-2) является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

5.6. При досрочном завершении выполнения работ, Исполнитель обязан в письменной форме уведомить Заказчика о готовности предоставить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями настоящего контракта.


6. Сроки выполнения работ


6.1. Календарные сроки выполнения работ по объекту определены сторонами:

Начало работ: _____________ 2009 г.

Окончание работ: ____________ 2009 г.

6.2. На момент подписания контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения срока выполнения работ.


7. Гарантии качества работ


7.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем по контракту.

7.2. Гарантийный срок устранения Исполнителем дефектов объекта и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ составляет_______ лет с момента (даты) подписания сторонами акта сдачи-приемки (форма №КС-2).

7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласовании порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее чем через три дня со дня получения письменного извещения Заказчика.

7.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы, по работе которых при установлении вины Исполнителя а предъявляются ему в полном объеме.


8. Ответственность сторон


8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по контракту.

8.2. Исполнитель несет имущественную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

8.3. В случае нарушения сроков выполнения работ по вине Исполнителем последний уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. За задержку устранения дефектов в работах, обнаруженных в процессе производства работ и (или) в гарантийный период, Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 процентов от стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки.

8.5. При невыполнении Исполнитель работ по устранению дефектов в течение гарантийного срока Заказчик вправе для их устранения привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя, взыскав неустойку в размере 0,5 процентов от стоимости работ по устранению дефектов.

  1. Уплата неустойки, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

  2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение контракта.

  3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

  4. В случае прекращения работ по настоящему контракту по соглашению сторон или по вине Заказчика, последний, обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.


9. Урегулирование споров

  1. Настоящим контрактом предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок рассмотрения предъявленной претензии - семь календарных дней со дня ее получения.

  2. В случае если стороны не пришли к соглашению в результате проведенных переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

  1. Контракт, вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до « »___________2009 г., а в части гарантийных обязательств - до полного их исполнения.

  2. Любые изменения и дополнения к контракту действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  3. Контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон, либо в порядке арбитражного судопроизводства.

  1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  2. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.


11. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик Заказчик


Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок
Наименование закупки: На право заключения муниципального контракта на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации и системы...

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок
Администрация млпу покровская црб извещает о проведении запроса котировок цен медикаментов

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок
Администрация млпу покровская црб извещает о проведении запроса котировок на стерильные растворы

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении запроса котировок цен на поставку и установку медицинского оборудования
Пункт 6 Приложения №1 к документации о проведении запроса котировок цен «Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам...

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок
РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение №90/5 о проведении запроса котировок от «30» июня 2011 года Для субъектов малого предпринимательства
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение Управление культуры Невьянского городского округа

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок
Предмет запроса котировок: оказание услуг по организации поездки в Королевство Таиланд 25-28 февраля 2007 года в соответствии с техническим...

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок
Наименование заказчика: Отдел культуры муниципального образования Клепиковский муниципальный район

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок на выполнение комплекса работ по лесохозяйственной и лесозащитной деятельности г. Сосновоборска на 2011г
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21. 07. 2005г. №94-фз «О размещении заказов на поставки товаров,...

Извещение о проведении запроса котировок на проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации для Татарского сельского Дома культуры iconИзвещение о проведении запроса котировок
Удмуртской Республики настоящим приглашает заинтересованные лица для участия в размещении заказа путем запроса котировок на выполнение...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка