Проект договора




НазваПроект договора
Бороненко Ю П
Дата канвертавання29.12.2012
Памер74.43 Kb.
ТыпДокументы
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № ______



г. _______________

«__» ________ 2012 г.



_______________________, в лице __________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ОАО «Научно-внедренческий центр «Вагоны» (ОАО «НВЦ «Вагоны»), в лице генерального директора Бороненко Ю.П., действующего на основании Устава предприятия, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по теме «Техническое обеспечение испытаний сливного прибора с тремя степенями защиты проект 2132.01.200-00, ТУ 3183-012-53087640-2010».

  2. Научные, технические, экономические и другие требования к оказываемым услугам, являющиеся предметом договора, изложены в техническом задании на проведение исследований по теме и составляют неотъемлемую часть настоящего договора. (Приложение №1).

  3. Содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение № 2).


2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  1. Общая стоимость научно-технических услуг по настоящему договору составляет __________ (сумма прописью) рублей коп, в том числе НДС _________ руб.

  2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора оплачивает Исполнителю аванс в размере 50% от стоимости работ по данному договору.

  3. В дальнейшем оплата услуг производится поэтапно, в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки этапа работ, с учетом полученного аванса. Окончательный расчет по договору производится в течение 20 рабочих дней после подписания акта сдачи-приемки работ по договору с учетом промежуточных платежей.


3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  1. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на отдельных этапах и по окончании договора, определен требованиями технического задания (Приложение № 1), являющегося частью настоящего договора.

  2. Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам договора передается с сопроводительными документами Исполнителя.

  3. Заказчик в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки научно-технических услуг и отчетной документации, обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ.

  4. Если в течение срока, указанного в пункте 3.3 не будет отправлен Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технических услуг или мотивированный отказ, то свои обязательства Исполнитель считает выполненными.

  5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

  6. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы но цене договора.

3.7. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность заказчика в однодневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.


5. ФОРС-МАЖОР

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему договору, если причиной тому явились обстоятельства непреодолимой силы - форс-мажор.

  1. Сторона, для которой обстоятельства форс-мажор не позволяют исполнять свои обязательства по настоящему договору, обязана немедленно в письменном виде известить об этом другую сторону договора. Это сообщение должно быть подтверждено компетентными органами стороны заявителя.

5.3. Если обстоятельства форс-мажора будут длиться более 3 месяцев, то любая из сторон в праве расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону за 30 календарных дней о своем намерении. В данном случае Заказчик производит оплату за фактически выполненную работу, а Исполнитель обязан предоставить все готовые результаты работ.


6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  2. Ни одна из сторон не может передать своих прав и обязательств третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6.3 Настоящий договор раньше времени может быть расторгнут:

  1. по соглашению сторон;

  2. по инициативе одной из сторон, когда другая сторона не выполняет своих обязательств и условий договора.

  1. Сторона, решившая преждевременно расторгнуть договор, обязана за 1 месяц в письменном виде предупредить об этом другую сторону, указывая дату и причины расторжения договора.

6.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

  2. Сроки выполнения этапов работ могут быть изменены при задержке оплаты Заказчиком авансового или промежуточного платежа.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора решаются путем переговоров. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.


9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Исполнитель:


Заказчик:


Открытое акционерное общество «Научно-внедренческий центр «Вагоны» (ОАО «НВЦ «Вагоны»)

Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д.10-12, лит. Д, пом.64-Н

ИНН 7838402783, КПП 783801001

p/счёт 40702810035000003399 ОАО «Банк Санкт-Петербург», г. Санкт-Петербург,

БИК 044030790

к/с 301 018 109 000 000 007 90


Генеральный директор


____________________ Бороненко Ю.П.




Приложение № 1

к договору №______

от «___» _______ 2012 г.



Согласовано


_______________/ /

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «НВЦ «Вагоны»


_________________Бороненко Ю. П.






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание научно-технических услуг

по теме:


«Техническое обеспечение испытаний сливного прибора с тремя степенями защиты

проект 2123.01.200-00, ТУ 3183-012-53087640-2010»

К договору №_____ от «___»_____2012г.


г. ________

2012 г.


1. Основание для проведения работы


Заказчик: ОАО «НВЦ «Вагоны»

Исполнитель: __________________

Сроки выполнения работы:

Начало – «___» ___________2012 г.

Окончание –«___» _________ 2012 г.

Стоимость работы: (сумма прописью) рублей коп, в том числе НДС ______ руб.

Источник финансирования: хозяйственный договор.


2. Состояние вопроса и цель работы


Цель работы: «Техническое обеспечение испытаний сливного прибора с тремя степенями защиты проект 2132.01.200-00, ТУ 3183-012-53087640-2010»


3. Этапы работы по теме


Этапность выполнения работ по теме определяется календарным планом (Приложение № 2 к договору).

4.Результаты работы и порядок реализации


1. Акт приемки-сдачи работ.


По результатам приемки работы у Заказчика оформляется финансовый акт приемки-сдачи работ.


Руководитель работ


Приложение № 1

к договору №______

от «___» _______ 2012 г.


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

проведения работ по теме

«Техническое обеспечение испытаний сливного прибора стремя степенями защиты

проект 2132.01.200-00, ТУ 3183-012-53087640-2010»





Наименование этапа работ, услуг

Исполнитель и соисполнители

Сроки выполнения

Стоимость (в т.ч. НДС 18%). тыс. руб.

Вил отчетности (результатов работ, услуг)

1

Техническое обеспечение испытаний сливного прибора с тремя степенями защиты проект 2132.01.200-00. ТУ 3183-012-53087640-2010:

Проведение предварительных испытаний на вагоне (гидравлические и соударение)

Проведение климатических испытаний сливного прибора, виброиспытания.




1 месяц с момента поставки образца на

испытательный полигон


450,00

Акт приемки-сдачи работ







ИТОГО:




450,00







От Исполнителя


______________/ /

От Заказчика

Генеральный директор

ОАО «НВЦ «Вагоны»


_________________Бороненко Ю. П.

Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

Проект договора iconПроект договора купли-продажи

Проект договора iconПроект договора о предоставлении услуг по сбору сведений о фактическом наличии имущества

Проект договора iconТехническое задание на предполагаемые работы, проект Договора, а также последовательность процедур открытого запроса предложений содержится в
Уведомление о проведении на интернет-сайте электронной торговой площадки «b2b-mrsk» открытого запроса предложений на право заключения...

Проект договора iconПроект договора о задатке
Конкурсный управляющий ООО «Ясон» Галотин Илья Владимирович, именуемый в дальнейшем «Организатор торгов»

Проект договора icon«средняя образовательная школа» с. Подчерье Практико-ориентированный проект Аппликация
Цель проекта: совершенствовать практические приемы в техники тканевой аппликации и проектной деятельности; разработать и выполнить...

Проект договора iconПроект договора о задатке
Муниципальное унитарное предприятие «Водненский жилкомхоз» мого «Ухта», именуемое в дальнейшем «Собственник», в лице конкурсного...

Проект договора iconДокументация по запросу предложений на право заключения договора на переподключение теплотрассы «Технопарк «Саров» от котельной 1МВт к вновь построенной котельной 6 мвт с ревизией существующей теплотрассы и устройство новых участков
Я) цена договора 2 400 000 (два миллиона четыреста тысяч) рублей, включая ндс. Цена договора включает в себя все расходы на выполнение...

Проект договора iconПроект договор
Целью настоящего Договора является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирном доме, обеспечение...

Проект договора icon«утверждаю» Заместитель генерального директора
«Ремонт автодороги Казань-Малмыж км 95+722- км 97+767 в Балтасинском районе рт» в соответствии с условиями проекта договора, утвержденной...

Проект договора iconТехническое задание 24 Раздел 5 Проект договора 25 Раздел Извещение о проведении открытого запроса предложений. Открытое акционерное общество «Чебоксарский речной порт»
Наименование заказчика: Открытое акционерное общество «Чебоксарский речной порт»

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка