Извещение о проведении запроса котировок




НазваИзвещение о проведении запроса котировок
старонка2/2
Дата канвертавання07.12.2012
Памер0.53 Mb.
ТыпДокументы
1   2
Место выполнения работ: г.Александров, ул.Ленина, д.5

Условия выполнения работ:

- безопасность товара, соответствие санитарным правилам, гигиеническим характеристикам,

-информация на издании в соответствии с ОСТ 29.2-91

-информация на этикетке в соответствии с ГОСТ 7. 4-95

- перечень предлагаемой литературы с указанием авторов, кол-ва экземпляров, цены за 1 экз.

- доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

Срок выполнения услуг: сентябрь – октябрь 2008 года.


Максимальная цена контракта: 221000 рублей.

В цену контракта включаются все расходы на транспорт, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.


Место подачи котировочных заявок: 601650, Владимирская область, г. Александров, ул. Красной Молодежи, дом 7, тел. 2-24-02


Срок подачи котировочных заявок: до 17.00 часов 11.09. 2008г.


Дата вскрытия конвертов: 12.09.2008г. в 10.00 часов


Сроки и условия оплаты работ: безналичный расчет, без аванса, по факту выполнения, на основании накладных.


Срок подписания муниципального контракта: не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.






Заместителю председателя КУМИ,

председателю комиссии

В.Н.Сатышеву


601650, Владимирская область,

г. Александров, ул. Красной молодежи, д.7


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА


_____________________________________________________________________________________________ Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)


банковские реквизиты участника размещения заказа, ИНН


номер контактного телефона и адрес электронной почты

изучив Извещение о проведении запроса котировок подтверждает готовность заключить и исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещение - запросе котировок, и подтверждает намерение поставить следующие товары, работы, услуги:


Наименование и объем выполняемых работ, услуг: _________________________________________

_______________________________________________________________________________

Сроки выполнения работ, услуг: _________________________________________________________

Цена услуг (с указанием сведений о включенных и не включенных в нее расходах, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов): _______________________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает __________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

С условиями, порядком и сроком оплаты выполнения работ, указанными в извещении-запросе котировок согласны.

Руководитель




(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)




Главный бухгалтер




(Ф.И.О.)




(подпись)




Приложения на ____ листах:

1. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

2. Учредительные документы (свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе).

3. Лицензия на соответствующий вид деятельности.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____________

на _____________________________________________________________


г.Александров “___” ____________ 200__ г.


____________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________________ _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствие с протоколом _____________ от ___________ 2008 г. № ______ и со ст.ст. 525-534 ГК РФ заключили настоящий контракт о нижеследующем:


1. Предмет контракта


1.1.Поставщик обязуется поставить, а Заказчик оплатить _____________ ________ (далее – “Товар”).

1.2. Наименование, количество, сроки и место поставки Товара определяются согласованным сторонами календарным планом согласно приложению, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3.Настоящий контракт, заключенный по результатам запроса котировок по размещению заказов на_______________, является основанием для финансирования оплаты за поставленный Товар.


2. Цена контракта и порядок расчетов


2.1.Общая стоимость государственного контракта составляет _________ (_______________) рублей устанавливается в соответствии с протоколом _______ от _________ 2008 г. № _________.

2.2.Цена поставки Товара включает в себя стоимость Товара, с учетом НДС.

2.3.Расчет за поставленный Товар осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.4. Заказчик обязан обеспечить оплату за поставленный Товар по факту поставки в течение 10 банковских дней, при наличии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, оформленных соответствии с бухгалтерским учетом.


3. Порядок поставки товара


3.1.Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки поставки.

3.2. После поставки Товара Поставщик оформляет счет-фактуру на оплату, товарно-транспортную накладную и направляет их в адрес Заказчика.

3.3. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

3.4. Срок поставки Товара - с момента заключения контракта до _____________ года.


4. Ответственность сторон


4.1.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

4.3.За недопоставку или просрочку поставки Товара по настоящему контракту Поставщик оплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % от суммы задолженности (стоимости недопоставленного товара) за каждый день просрочки.

4.4. За просрочку оплаты Товара по настоящему контракту Заказчик оплачивает Поставщику пени в размере 0,5 % от суммы задолженности (стоимости неоплаченного Товара) за каждый день просрочки.

5. Срок действия контракта


5.1.Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставки Товара до _________.2008 года, а в части взаиморасчетов - до полного их завершения.

6. Заключительные положения

6.1.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6.2.Настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в порядке, установленном законодательством РФ. В случае расторжения настоящего контракта по инициативе Заказчика последний обязан возместить Поставщику понесенные им затраты на момент расторжения контракта.

6.3.Изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть оформлены сторонами в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

6.4.Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия рассматриваются в Арбитражном суде Владимирской области.

6.5. Во всем ином, неурегулированном в настоящее контракте, стороны руководствуются действующим законодательством.


7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписисторон


12.1. Заказчик _Комитет по культуре администрации Александровского района для Централизованной библиотечной системы Александровского района, 601655, Владимирская область, г. Александров, ул. Свердлова, д. 2. ИНН 3301014820, ОКОНХ 97610, ОКПО 54628091, р / с 03058004121 УФК по Владимирской области счёт казначейства 40204810500000000044 БИК041708001_________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты Покупателя:.

почтовый индекс, почтовый адрес, ИНН, коды ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет)

12.2. Исполнитель __________________________________________________________

(полное наименование и реквизиты Поставщика:

___________________________________________________________________________.

почтовый индекс, почтовый адрес, ИНН, коды ОКОНХ, ОКПО, расчетный счет)


11. ПОДПИСИ СТОРОН


От Заказчика От Исполнителя

_______________________ _______________________

(должность) (должность)

_______________________ _______________________

(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)


М.П. М.П.


1   2

Падобныя:

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Администрация млпу покровская црб извещает о проведении запроса котировок цен медикаментов

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Администрация млпу покровская црб извещает о проведении запроса котировок на стерильные растворы

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о внесении изменений в извещение и документацию о проведении запроса котировок цен на поставку и установку медицинского оборудования
Пункт 6 Приложения №1 к документации о проведении запроса котировок цен «Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
РФ, предъявляемым к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом запроса котировок

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Предмет запроса котировок: оказание услуг по организации поездки в Королевство Таиланд 25-28 февраля 2007 года в соответствии с техническим...

Извещение о проведении запроса котировок icon6. Извещение о проведении запроса котировок было размещено на сайте http//tpl admlr lipetsk ru в сети Интернет «02» июня 2009 г
Наименование предмета запроса котировок: поставка крупяных и макаронных изделий в 3 кв. 2009г

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
Запрос котировок проводится: Муниципальным унитарным предприятием «Благоустройство»

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок на выполнение комплекса работ по лесохозяйственной и лесозащитной деятельности г. Сосновоборска на 2011г
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21. 07. 2005г. №94-фз «О размещении заказов на поставки товаров,...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок
...

Извещение о проведении запроса котировок iconИзвещение о проведении запроса котировок

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка