1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3




Назва1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3
Дата канвертавання22.01.2013
Памер244.43 Kb.
ТыпДокументы
Договор подряда (ПРОЕКТ)№ _____


Перепланировка здания Суджанского отделения №3903 ОАО «Сбербанк России»

(наименование объекта)

Курская область, г.Суджа, ул.К.Маркса, 29-а

(местонахождение объекта)


г. Суджа “_____” ________________ 2012 г.


Открытое акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице ________________________, действующего на основании Устава, Положения и доверенности ________________, с одной стороны, и ____________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, имеющее свидетельство о допуске СРО _______________________, в лице директора _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок по заданию Заказчика в соответствии с утвержденной Рабочей документацией выполнить собственными и привлеченными силами и средствами, с использованием своих материалов и оборудования, а также с использованием материалов Заказчика, строительно-монтажные работы по перепланировке здания Суджанского отделения №3903 ОАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: Курская область, г.Суджа, ул.К.Маркса, д.29-а, формат подразделения Р1 и ЦРБ2, далее «Объекта», в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.3. Общая площадь Объекта составляет ________ кв.м.

1.4. Работы на Объекте осуществляются в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов для строительства, действующих в Российской Федерации, СНиП, Рабочей документацией, утвержденной Заказчиком, органами государственного надзора и другими заинтересованными организациями, а также в соответствии с условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ .

2.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет ______________ руб. _____ коп. (____________________ рублей ____ копеек), кроме того НДС ____________ руб. ____ коп. (____________________ рублей _____ копеек), итого включая НДС ______________ руб. ____ коп. (___________________ рублей _____ копеек).

2.2. Указанная в п.2.1. стоимость Работ определена Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1) на основании разработанной Рабочей документации (Приложение № 2).

2.3. Договорная цена в соответствии с условиями настоящего Договора является открытой и подлежит уточнению Сторонами после выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, при внесении изменений в объемы и содержание работ по предложению Заказчика; в связи с текущим изменением стоимости строительных материалов, изделий, оборудования, тарифов и оплаты труда; при изменении законодательства в период выполнения обязательств по настоящему Договору, изменяющих его условия.

2.4. Все изменения в части стоимости выполняемых работ по настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями и подписываются Сторонами.


3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, и сдать их Заказчику не позднее « ____ » _______________ 2012 года.

3.2. Датой начала работ является дата подписания настоящего Договора.

3.3. Сроки завершения отдельных этапов Работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 3).

3.4. Моментом исполнения обязательств по Договору является дата подписания Сторонами Акта и приеме-сдаче реконструируемого объекта основных средств (форма №ОС-3).


4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ.

4.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в следующем порядке:

4.1.1. Заказчик не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета перечисляет аванс в размере _______ % от стоимости, указанной в п.2.1., что составляет __________ руб. ___ коп (_____________ рублей ____ копеек), кроме того НДС _________ руб. ___ коп (_________________ рублей ___ копеек), итого, включая НДС, __________ руб. ___ коп. (_________________ рублей ___ копеек).

Удержание Заказчиком части аванса производится в размере _____ %, включая НДС, от стоимости выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период. Подрядчик имеет право на досрочное погашение аванса.

4.1.2. Текущие платежи за фактически выполненный за месяц объем работ осуществляются в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика счета и подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за соответствующий период, с учетом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного аванса, включая НДС.

4.1.3. Окончательный платеж за фактически выполненный за последний отчетный период объем работ осуществляется по окончании полного комплекса строительно-монтажных работ, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора, включая устранение дефектов, выявленных Рабочей приемочной комиссией при приемке Объекта, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика счета и подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) за последний месяц, с учетом пропорционального погашения суммы ранее выплаченного аванса, включая НДС.

После приемки объекта Рабочей приемочной комиссией, Подрядчик, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, представляет Заказчику перечисленные в настоящем пункте документы для проведения окончательного расчёта сторонами по Договору.

4.2. Допускается целевое авансирование на приобретение оборудования в размере до 80 % его закупочной стоимости с учетом ранее перечисленного в соответствии с п.4.1.1. аванса (если другое не предусмотрено генеральными соглашениями на поставку оборудования), с последующей оплатой до 100 % стоимости оборудования по факту его поставки на объект согласно представленным Подрядчиком Актам по форме КС-2 (без учета стоимости монтажа и наладки оборудования), а также на основании предоставленных первичных документов поставщиков: счетов-фактур, товарно-транспортных накладных и других документов, подтверждающих его стоимость.

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Обязательства Заказчика по оплате Работ считаются выполненными с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.

4.4. Счета-фактуры представляются Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате работ считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.


5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

5.1. Обязанности Подрядчика:

5.1.1. Выполнить Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Договора, в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и сдать Объект Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию.

5.1.2. Приступить к выполнению Работ по настоящему Договору в течение 3 (Трех) дней с даты подписания настоящего Договора.

5.1.3. Обеспечить производство Работ в строгом соответствии с Рабочей документацией, техническими регламентами, СНиП и техническими условиями.

5.1.4. Согласовать с Заказчиком до подписания Договора список привлекаемых к выполнению Работ субподрядных организаций, с указанием их наименования, адреса и предметов договоров.

5.1.5. Координировать деятельность субподрядных организаций и нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее исполнение ими Работ по настоящему Договору.

5.1.6. Своевременно осуществлять все расчеты с субподрядными организациями, поставщиками инженерного оборудования и материалов.

5.1.7. Применять в ходе выполнения Работ по настоящему Договору строительные материалы и инженерное оборудование, качество которых подтверждено соответствующими сертификатами и паспортами.

5.1.8. Передать Заказчику образцы отделочных, изоляционных и прочих материалов.

Количество и размеры представляемых образцов предварительно согласовать с Заказчиком.

Переданные образцы отделочных материалов должны быть согласованы Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения. Если Заказчик обоснованно не согласует образцы, то Подрядчик в течение 5 (Пяти) дней поставляет другие образцы в пределах их стоимости по Договору.

При этом с Подрядчика не снимается ответственность за соблюдение Графика производства работ.

В случае, если Заказчик в течение 10 (Десяти) дней не выскажет свое мнение по переданным образцам, то они считаются согласованными.

5.1.9. Передать Заказчику по акту техническую документацию на смонтированное инженерное оборудование, составленную на русском языке в 3-х (трех) экземплярах и перечень запасных и быстроизнашивающихся частей к нему, с указанием предприятий-изготовителей, типов, характеристик и текущих цен.

5.1.10. В течение 10 (Десяти) дней после приемки Объекта в эксплуатацию Рабочей комиссией провести инструктаж технического персонала Заказчика по эксплуатации, обслуживанию и ремонту всех инженерных систем и оборудования, установленного на Объекте, а, при необходимости, обучение.

5.1.11. За 5 (Пять) дней до начала приемки письменно известить Заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ к освидетельствованию.

5.1.12. По требованию Заказчика представлять фотоотчеты о состоянии дел на объекте и отчеты по количеству и специальностям рабочих, количеству и наименованию оборудования, механизмов и материалов, которые находятся на площадке.

На Графике производства работ ежемесячно отражать фактическое состояние дел.

5.1.13. Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание машин, оборудования, приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения Работ.

5.1.14. За свой счет осуществлять охрану используемого в строительстве собственного имущества, а также материалов и оборудования, переданных Заказчиком, выполненных Работ с даты подписания настоящего Договора до момента передачи Объекта в гарантийную эксплуатацию.

5.1.15. За свой счет своевременно устранять все дефекты, выявляемые при приемке Работ и в Гарантийный период.

5.1.16. Для выполнения работ по Договору набирать рабочих, которые имеют необходимую квалификацию.

5.1.17. Подрядчик гарантирует полную конфиденциальность информации, полученной в процессе выполнения Работ по Договору.

5.1.18. С даты подписания настоящего Договора обеспечить в ходе перепланировки соблюдение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить освещение.

5.1.19. На период выполнения Работ обеспечить охрану Объекта. Ответственность за несанкционированный доступ на Объект лиц, не имеющих отношения к реализации Договора, несет Подрядчик.

5.1.20. Осуществлять систематическую, а перед сдачей Объекта в эксплуатацию окончательную уборку строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы (включая участки дорог и тротуаров).

Подрядчик несет полную ответственность за безопасность перевозки и дальнейшей переработки мусора и за отчисления в бюджет в соответствии с действующим законодательством платежей, связанных с размещением отходов.

5.1.21. Освободить по завершении Работ по настоящему Договору Объект и его территорию от механизмов и пр., восстановить нарушенное благоустройство.

5.1.22. Нести ответственность и устранить все последствия за свой счет в случае повреждения соседних помещений и инженерных систем, вызванных ненадлежащим выполнением Работ по настоящему Договору.

5.1.23. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях Договора.

5.1.24. Без письменного согласия Заказчика не уступать права и обязанности по настоящему Договору другому Подрядчику.


5.2. Права Подрядчика:

5.2.1. В случае несоблюдения Заказчиком п. 4.1.1 настоящего Договора, Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, имеет право перенести начало и окончание работ по Договору на период просрочки исполнения соответствующих обязательств.


5.3. Обязанности Заказчика:

5.3.1. Произвести приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.3.2. Передать Подрядчику в течение 3 (Трех) дней с даты подписания Договора Проектную документацию, перечень которой приведен в Приложении №2.

Передаваемая Проектная документация должна быть составлена в соответствии с действующими СНиП и согласована Заказчиком.

5.3.3. Обеспечить свободный доступ работникам Подрядчика в помещения, необходимые для выполнения Работ по Договору.

5.3.4. Предоставить Подрядчику, при необходимости, возможность выполнения Работ круглосуточно, включая праздничные и выходные дни, без увеличения общей стоимости по Договору.

5.3.5. Обеспечить точки подключения к инженерным сетям на Объекте, необходимые для производства Работ.

5.3.6. Передать Подрядчику по накладной (форма М-15) материалы Заказчика для монтажа на объекте.

5.3.7. Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполняемыми Работами.

5.3.8. Увязывает Графики производства работ других подрядных организаций, которые работают по прямым договорам с Заказчиком (если таковые имеются), а также Графики поставки оборудования и материалов (в том числе предусматривающие таможенное оформление при поставке импортных оборудования и материалов) с Графиком производства работ по настоящему Договору (Приложение № 3).

5.3.9. Осуществлять охрану Объекта с даты передачи Объекта в гарантийную эксплуатацию.


5.4. Права Заказчика:

5.4.1. Заказчик имеет право вносить любые изменения в состав и объемы Работ или техническую документацию, которые, по его мнению, необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.4.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за целевым расходованием средств, перечисляемых Заказчиком Подрядчику.

5.4.3. В случае обнаружения Заказчиком нецелевого расходования Подрядчиком перечисляемых средств, а также просрочек в оплате Подрядчиком выполненных субподрядчиками работ Заказчик имеет право приостановить выплату очередных платежей, письменно уведомив об этом Подрядчика и запросив объяснение причин выявленных нарушений. Не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения данного уведомления от Заказчика Подрядчик обязан подтвердить документально устранение выявленных нарушений либо представить Заказчику распределительное письмо об оплате Заказчиком напрямую субподрядным организациям, с приложенными формами КС-2 и КС-3, необходимыми для каждого платежа.


6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ.

6.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по Договору Стороны в течение 5 (Пяти) дней с даты его подписания сообщают друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика на Строительной площадке, с указанием их полномочий.

Представители Заказчика осуществляют строительный контроль за выполнением Работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям настоящего Договора, Рабочей документации и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода их выполнения.

6.2. Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без разрешения Заказчика и оформления Акта освидетельствования скрытых работ, который составляется в двух экземплярах и подписывается представителями Сторон. Если представитель Заказчика не был информирован о производстве промежуточных работ, то Подрядчик за свой счет обязан открыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее.

6.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки, с даты их обнаружения, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. В случае, если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранит некачественно выполненные Работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно или с привлечением третьих лиц переделать некачественно выполненные Работы.

Все расходы, связанные с переделкой некачественных Работ несет Подрядчик. Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся Подрядчику средств, с отражением данного факта в платежных документах и актах и представлением Сторонами счетов-фактур на сумму удержаний.

6.4. По окончании монтажа инженерного оборудования на Объекте Подрядчик приступает к его испытанию в присутствии представителя (ей) Заказчика по программе, предварительно согласованной Сторонами. После испытания оборудования, установленного Подрядчиком согласно настоящему Договору, Стороны подписывают протокол, подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в Технической документации, а также требованиям Заказчика, изложенным в Техническом задании. Приемка инженерного оборудования производится Заказчиком только при положительном результате испытаний.


7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ.

7.1. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) составляются в соответствии с утвержденной Рабочей документацией и фактически выполненными объемами Работ в текущих ценах, определяемых в соответствии с индексами изменения стоимости строительно-монтажных работ, действующими на момент производства Работ, предъявляемых к оплате, утверждаемыми Правительством Курской области и публикуемыми в ежеквартальном информационно-аналитическом каталоге «Индексы цен в строительстве» ОГУ «Центр по ценообразованию в строительстве Курской области».

7.2. Акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 представляются Подрядчиком за отчетный период не позднее 24 числа текущего месяца, рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение 5 (Пяти) дней при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных работ.

В случае наличия замечаний Заказчик дает письменный мотивированный отказ от приемки выполненных Работ, с перечнем необходимых доработок. После устранения замечаний Подрядчик вновь представляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ.

7.3. Окончательные акты по форме № КС-2 и справки по форме № КС-3 за последний отчетный период представляются Подрядчиком не позднее срока выполнения всего комплекса строительно-монтажных работ на Объекте, предусмотренного пунктом 3.1. Договора, рассматриваются и подписываются Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней при отсутствии замечаний по объемам и качеству выполненных работ.

7.4. Акты о приемке выполненных работ составляются в соответствии с утвержденной Рабочей документацией, фактически выполненными объемами работ и условиями настоящего Договора.

7.5. За 10 (Десять) дней до начала приемки Объекта Подрядчик передает Заказчику 2 (Два) экземпляра Исполнительной документации на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр в формате PDF на электронном носителе по акту в составе, определенном Заказчиком. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику, что данная Исполнительная документация полностью соответствует фактически выполненным Работам.

7.6. Объект передается Подрядчиком Заказчику в гарантийную эксплуатацию сроком на 24 (Двадцать четыре) месяца, исчисляемым с даты подписания Сторонами Акта и приеме-сдаче реконструированного объекта основных средств (ОС-3).

7.6.1. При передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию Подрядчик обязан в письменном виде изложить Заказчику требования, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы и возможные последствия их несоблюдения для самого Заказчика и других лиц.

7.6.2. В случае, если Заказчик письменно уведомит Подрядчика о дефектах, выявленных в Гарантийный период, Подрядчик в течение 48 (Сорока восьми) часов с момента получения сообщения (а в случае аварийной ситуации незамедлительно) направляет своего представителя на Объект для проведения технического осмотра.

Если устранение дефектов требует переделки Работ с заменой материалов, конструкций, инженерного оборудования, то Стороны оформляют двусторонний акт, в соответствии с которым Подрядчик в установленный срок устраняет выявленные дефекты за свой счет.

Гарантийный период на исправленные Работы увеличивается на время устранения выявленных дефектов и неполадок.

7.6.3. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в установленный срок либо отказа от составления или подписания акта, Заказчику предоставляется право устранить их самостоятельно или с привлечением третьих лиц, с возмещением своих расходов, увеличенных на сумму НДС, за счет Подрядчика.

Для подтверждения дефектов Заказчик приглашает квалифицированную экспертизу, которая составляет соответствующий акт по фиксированию дефектов и их характеру. Оплата расходов Заказчика на экспертизу производится на основании счета, выставленного Подрядчику.

7.6.4. По истечении Гарантийного периода Стороны освобождают друг друга от выполнения всех гарантийных обязательств по настоящему Договору.

7.7. Наладка и пуск систем теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования в период сдачи Объекта в эксплуатацию производится на соответствующий климатический период. Переналадку на другой климатический период Подрядчик осуществляет в течение Гарантийного периода.


  1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. В случае, если Подрядчик не выполнит свои обязательства в установленные сроки (п. 3.1. настоящего Договора) по причинам, за которые он несет ответственность, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % (включая НДС) за каждый день просрочки от общей стоимости незавершенных в установленный настоящим Договором срок Работ.

Заказчик вправе произвести удержание неустойки при окончательном расчете за выполненные Работы.


8.2. В случае нарушения сроков оплаты по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1 % (включая НДС) от суммы просроченного платежа.

8.3. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работ в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5. В случае некачественно выполненных Подрядчиком работ, Заказчик имеет право самостоятельно, или с привлечением третьих лиц, устранять недостатки, а Подрядчик возмещает связанные с этим расходы и убытки.

8.6. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность имущества, материалов, оборудования, строительной техники с момента передачи ему Объекта до момента приемки Объекта в эксплуатацию. В случае причинения ущерба, утраты и порчи имущества, материалов, оборудования и результатов работ или любой их части по любой причине (кроме случаев, оговоренных в ст.11 настоящего Договора) Подрядчик обязан за свой счет устранить последствия их наступления с тем, чтобы работы по капитальному ремонту Объекта отвечали требованиям настоящего Договора.

Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта, составляющего предмет настоящего Договора, порчи любых результатов работ или их части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте до приемки его в эксплуатацию, полностью лежит на Подрядчике.

8.7. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц Заказчик не несет перед ними никакой ответственности (за исключением случаев, возникших по вине Заказчика).

Подрядчик самостоятельно отвечает по всем претензиям, требованиям, судебным искам со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых, принимает на себя всю имущественную ответственность.


9. ГАРАНТИИ НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. Выполнение Работ в соответствии с Рабочей документацией в сроки, определенные условиями настоящего Договора.

9.1.2. Высокое качество выполняемых работ.

9.1.3. Качество поставляемых материалов и оборудования, соответствующее современному уровню.

9.1.4. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в Гарантийный период.

9.1.5. Бесперебойное функционирование инженерного оборудования при условии его надлежащей эксплуатации.

9.2. Срок гарантии на выполненные Работы по Договору составляет 24 (Двадцать четыре) месяца, а на смонтированное инженерное оборудование - согласно техническим паспортам, с даты подписания Сторонами Акта и приеме-сдаче реконструируемого объекта основных средств (форма №ОС-3).

9.2.1. Гарантия не распространяется на ущерб, возникший вследствие несоблюдения Заказчиком требований, о которых ему сообщил в письменном виде Подрядчик при сдаче выполненных Работ.

9.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.


10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.


10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему, в том числе, завершения взаиморасчетов.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в Арбитражном суде Курской области.

10.3. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Подрядчика с указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:

- задержки Подрядчиком начала строительства более чем на 15 (Пятнадцать) дней по причинам, независящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ;

- аннулирования разрешения на строительную деятельность (исключение из СРО), других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ.

При этом Подрядчик обязан не позднее 10 (Десять)дней со дня расторжения Договора передать Заказчику результат выполненных работ и возвратить Заказчику неиспользованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, а также выплатить Заказчику неустойку, включая НДС, в размере ставки рефинансирования Банка России на день уплаты неустойки от суммы аванса за период со дня перечисления аванса по день его фактического возврата. Днем возврата аванса считается день поступления средств на расчетный счет Заказчика.

10.4. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Заказчика с указанием даты расторжения, в любом из указанных случаев:

  • финансовой несостоятельности Заказчика;

  • остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (Тридцать) дней.

При этом Подрядчик возвращает полученный аванс (неиспользованную сумму аванса), с учетом НДС, и передаёт Заказчику результат выполненных работ не позднее 10 (Десяти) дней со дня расторжения Договора.


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, массовые беспорядки, забастовки, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, прямо или косвенно препятствующие выполнению обязательств по Договору.

11.2. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору из-за обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и прекращении действия таких обстоятельств, и предоставить документы, подтверждающие наличие таких обстоятельств, выданные компетентными органами Российской Федерации.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 10 (Десяти) дней, Стороны проведут переговоры с целью достижения приемлемого для них решения. Если в течение 10 (Десяти) дней с даты начала переговоров приемлемое решение не будет достигнуто, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону с указанием даты расторжения. Не позднее 5 (Пяти) дней со дня расторжения Договора Подрядчик обязан возвратить Заказчику не использованную для выполнения Работ сумму аванса, включая НДС, передать результат выполненных работ, а Заказчик обязан оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.


12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются по согласованию Сторон и оформляются в виде Дополнительного соглашения.

12.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к коммерческой тайне друг друга и не использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора.

12.4. Стороны обязуются незамедлительно письменно информировать друг друга обо всех изменениях их адресов и реквизитов, без подписания дополнительного соглашения к Договору.

12.5. Любое уведомление по Договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения (с подтверждением получения также факсимильным сообщением), нарочным или отправляется заказным письмом получателю по его почтовому адресу, указанному в ст. 14 настоящего Договора. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его получения получателем. Документы, полученные посредством факсимильной связи, стороны признают в качестве надлежащих доказательств.

12.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах (один - для Заказчика, один - для Подрядчика), имеющих равную юридическую силу, и содержит 5 листов.

12.7. Во всем остальном, что предусмотрено настоящим Договором применяются нормы законодательства Российской Федерации.


13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Протокол согласования открытой договорной цены.

Приложения № 2 - Перечень Рабочей документации.

Приложение № 3 - График производства работ.

Приложение № 4 – Сметная документация.


14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

ОАО «Сбербанк России»

Юридический адрес: 117997 г. Москва,

ул. Вавилова,19

Курское отделение №8596 ОАО «Сбербанк России»

Почтовый адрес: 305004 г. Курск, ул. Ленина, 67

К/с 30101810300000000606 в ГРКЦ г. Курска

ГУ Банка России по Курской области

Р/с 47422810933009999007

БИК 043807606

ИНН/ КПП 7707083893 / 463202001


Подрядчик:

_______________________

_______________________

_______________________


ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН.

От Заказчика:




______________________

______________________




«____»_______________ 2012 г.

М. П.

От Подрядчика:




______________________

______________________



«____»_______________ 2012 г.

М. П.



Исп.: гл. инженер СН АО Алипова В.П.

(  55-44-46 (50-35)



Заказчик _____________ Подрядчик _____________



Дадаць дакумент у свой блог ці на сайт

Падобныя:

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 iconЗао «томзэл», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Остапенко Сергея Юрьевич а
В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется в соответствии с заданием Заказчика оказать услуги, определенные...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 icon1. предмет договора
Поставщик обязуется поставить Заказчику мягкий инвентарь одежда (далее Товар) в количестве, сроки и ассортименте согласно спецификации...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 iconСтатья Предмет договора в соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по изготовлению далее «Работы»
Индивидуальный предприниматель Белов Валерий Петрович (Свидетельство серия 50 №009080917, присвоен номер егрип 307507401700017),...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 icon1 Соглашаясь с настоящим Договором, Вы обязуетесь оказывать ООО «Эльба Плюс» услуги, оговоренные в этом документе, которые ООО «Эльба Плюс» обязуется принять и оплатить в соответствии с условиями этого Договора. Раздел
Устава, настоящей офертой предлагает заключить договор возмездного оказания услуг, на условиях, указанных ниже. Договор считается...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 iconОбщество «Дорожно-строительное управление №1», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Сурженко Юрия Валентиновича, действующего на
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Товар указанный в п в соответствии с указаниями Покупателя, а...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 iconОбщество «Дорожно-строительное управление №1», именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Сурженко Юрия Валентиновича, действующего на
В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Товар указанный в п в соответствии с указаниями Покупателя, а...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 iconМуниципальное учреждение «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства»
Поставщик обязуется поставить Заказчику или по его указанию (отгрузочной разнарядке) иному лицу скамейки (далее товары) в соответствии...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 iconК Извещению о запросе цен №3
«Государство», включая иные сопутствующие работы (услуги) (далее по тексту экспонаты или груз), в соответствии с Техническим заданием...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 icon«утверждаю» Заместитель генерального директора
«Ремонт автодороги Казань-Малмыж км 95+722- км 97+767 в Балтасинском районе рт» в соответствии с условиями проекта договора, утвержденной...

1 Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора. 3 iconРешение комиссии Комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом конкурсе в соответствии с требованиями и условиями, установленными в конкурсной документации, и приняла следующие решения
Правительства РФ для поставки на зарубежные рынки; способ размещения заказа открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской...

Размесціце кнопку на сваім сайце:
be.convdocs.org


База данных защищена авторским правом ©be.convdocs.org 2012
звярнуцца да адміністрацыі
be.convdocs.org
Галоўная старонка